管道安装工程合同谁有范本？

的管道图纸和相关技术要求为标准的包工包辅助材料的总承包价。 
五、 工程款支付方式：合同签订后，甲方支付合同总款的30%预付款。工程完
工，经双方验收合格，同时乙方提供合同全额的发票后，甲方支付合同总款的65%款项。5%为质保金，甲方将于整个工程运行半年且无质量问题后一次付清。所有安装费用付款方式为银行电汇。 

六、 双方责任 
甲方责任： 
A、 负责监督工程进度，参与工程竣工验收工作； B、 负责委派项目负责人做好安装协调工作； 乙方责任： 
A、 负责工程承包范围内工作的全过程管理，做到安全生产、文明施工、
优质服务； 
B、 主要施工人员必须持证上岗，负责施工现场的安全，一切安全责任
事故均由四方负责； 
C、 工程所需工具等由乙方自行解决； 
D、 认真履行本合同，根据合同要求按期、保质、保量完成工程； E、 负责委派项目负责人做好协调工作。 
七、 验收：工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知7日内组织有
关部门进行验收，并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格，乙方应及时处理，直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲方可得利益的损失全部由乙方承担，甲方保留索赔的权利。 八、 质保期：质保期限以整个工程试运行验收合格后开始计算；质保期为半年，
本工程在质保期内出现质量问题，乙方在收到甲方通知后需在24小时内到甲方现场处理，每延迟一天支付违约金1000元，期间发生的一切相关费用及给甲方造成的任何经济损失由乙方承担。 九、 违约责任： 
1、 
合同生效后，除不可抗力外，如乙方不按期完工，按合同总金额0.1％每天支付违约金直至完工为止。 
2、 
如乙方工程质量不符合标准，按《中华人民共和国合同法》处罚，性能根据本合同中的技术要求，如有差异做相应扣罚，同时甲方保留索赔的权利； 
3、 
若乙方未按合同的约定提供服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的服务，所发生的费用由甲方承担。造成损失的，由甲方承担赔偿责任。 
十、 合同纠纷及解决方式： 
1、 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解
决，如经协商后仍不能达成协议，任何一方可以向法院提出诉讼； 2、 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继
续履行； 
3、 本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决； 4、 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。 
十一、 不可抗力：任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义
务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方，并提供有关机构的证明材料，同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。 十二、 附件：附件1为图纸 十三、 其它： 
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。  
甲方：银邦金属复合材料股份有限公司    委托代表人： 电话： 传真： 
乙方：昆山正兴深冷工程有限公司 委托代表人：  电话：

一、 工程概况：  
1、 工程名称：祉园小区室外管道安装工程； 2、 施工范围：详见施工图纸及清单内容； 二、施工地点：集镇祉园小区 三、施工内容：管道工程 
1、 给水及消防外网管道安装。 2、 污水、雨水管道安装。 3、 暖通外网管道安装。 
四、施工时间：从2012年    月    日开始，到2012年    月    日。 五、承包方式：包工包料，包括安装完成后的调试、打压等满足管道安装竣工所需用项目。发包方提供铺设管道沟槽开挖的机械设备。 六、合同价款与支付： 
1、合同价款：双方商议后总价承包  25.8     万元（大写： 贰拾伍万捌仟元整。） 
2、支付方式：本合同签订后，进场施工10日后支付总进度款的 50 %。工程完工支付总进度款的70%。工程完工验收合格后，付承包方工程结算款的90%。剩余工程结算款的10%作为质量保证金在保修期满后一次性付清给承包方。 
七、工程质量与安全：  
1、工程质量： 
（1）、承包方必须按照施工规范及工程图纸的技术要求、以国家或行业的质量检验评定标准为依据进行施工并作好成品保护。 
（2）、因承包人原因工程质量达不到质量标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用。 
（3）、进场的工程材料必须与施工图纸所规定的材料规格相符合，并由监理人员验收合格签字后方可使用。否则按质量不达标处理。 
2、施工安全： 
（1）、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施消除事故隐患。由于承包人安全措施不利造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。 八、违约责任：  
1、承包方违约责任：  
（1）、承包人应在合同规定期限内完成施工。  
（2）、如因承包人原因影响工程进度并给发包人造成损失的，承包人承担所造成的全部损失。  
（3）、如在保修期内发生质量问题，承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。  
2、发包人违约责任：  
（1）、发包人需按时支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人承担。  
（2）、发包人应为承包人提供必须的施工条件，如施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人承担。  
九、合同履行中，如一方需要修改或终止，须在7日前提出，要有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成则按《合同法》的有关规定解决。  
十、其他约定事项：双方协商解决。  
十一、本合同共两页，一式两份。发包人一份、承包人一份。  
发包人：  
承包人：   
年  月  日

合同编号：_________

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（1999-0201《建筑工程施工合同》）及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。

　　第一条　工程概况
　　工程名称：_________市_________街_________气化站及管道供气项目。
　　工程地点：_________市_________街。
　　工程范围和内容：_________气化站：_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。
　　工程造价为：_________元整。（即：￥_________元）

　　第二条　工程期限
　　合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。
　　双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　　第三条　材料供应
　　一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。
　　二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

　　第四条　工程结算方式
　　一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________％给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。
　　二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。
　　三、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________％支付给乙方，余下_________％款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。
　　四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

　　第五条　工程验收
　　一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。
　　二、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，视甲方验收认可。

　　第六条　保修维护
　　乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为有偿服务。

　　第七条　组成合同的文件
　　组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。